Тройственный договор – бланк 2020

Примерная форма трехстороннего договора поставки

Трехсторонний договор поставки

г. ________________________ “__” _____________ 20__ г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

___________________________________________, именуемое в дальнейшем

(полное наименование юридического лица)

“Покупатель”, в лице _________________________, действующего на основании

(Устава, Положения, Доверенности) (наименование кредитной организации)

именуемое в дальнейшем “Финансовый агент”, в лице ______________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем

(полное наименование юридического лица)

“Поставщик”, в лице __________________________, действующего на основании

____________________________________, при совместном упоминании именуемые

(Устава, Положения, Доверенности)

“Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Покупатель выбирает на складе/в магази-

не Поставщика товар, который имеет намерение приобрести, а Финансовый

агент приобретает указанный товар и предоставляет его Покупателю на усло-

виях, определенных настоящим договором.

1.2. Ассортимент, количество и стоимость товара определяется в спе-

цификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Получателем товаров является Покупатель.

1.4. Поставка товара осуществляется в течение _____________________

с момента заключения настоящего договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Поставщик поставляет товар Покупателю путем отгрузки своим

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие

2.2.2. Осмотреть принятый товар в разумный срок и о выявленных не-

соответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Постав-

2.3. Финансовый агент обязуется оплатить полученный Покупателем то-

вар под уступку денежного требования к Покупателю.

3. Право собственности на товар

3.1. Право собственности на товар, приобретенный по настоящему до-

говору, принадлежит Финансовому агенту до момента полной оплаты товара

3.2. Риск утраты или повреждения товара несет Покупатель с момента

его отгрузки Поставщиком.

4. Ответственность по договору

4.1. За нарушение срока поставки товара Поставщик выплачивает Поку-

пателю штраф в размере _______________ за каждый день просрочки.

4.2. За необоснованный отказ принять поставленный товар Покупатель

выплачивает Поставщику неустойку в размере _____% стоимости поставленного

4.3. За несвоевременное полное или частичное перечисление причитаю-

щейся к платежу суммы в оплату полученного в соответствии с настоящим до-

говором товара Покупатель уплачивает Финансовому агенту неустойку в раз-

мере ____% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор составлен в трех аутентичных экземплярах –

по одному для каждой из Сторон.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по согла-

шению Сторон или в судебном порядке в случае существенного нарушения до-

говора одной из Сторон.

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юри-

дическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторо-

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством.

6. Реквизиты и подписи Сторон

___________________________ ______________________ /__________________/

(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.)

___________________________ ______________________ /__________________/

(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.)

____________________________ _____________________ /__________________/

(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.)

должность руководителя подпись Ф.

Трехсторонний договор поставки

Трехсторонний договор поставки

г. [место заключения договора] [дата заключения договора]

[Полное наименование организации], именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], [наименование организации], именуемое в дальнейшем “Грузополучатель”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], при совместном упоминании именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Грузополучателя [вписать нужное] (далее по тексту – Товар) на склад Грузополучателя, Грузополучатель – принять Товар, а Покупатель – оплатить поставленный Товар в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных настоящим договором.

1.2. По настоящему договору получателем Товара является Грузополучатель.

1.3. Ассортимент, количество и стоимость Товара определяется Грузополучателем в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Поставщик обязуется поставить указанный товар с относящейся к нему документацией.

2. Цена, количество и качество поставляемого Товара

2.1. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма договора определяются Поставщиком и Грузополучателем и отражаются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается.

2.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.

2.4. Проверка качества и количества Товара производится Грузополучателем при получении Товара на складе Грузополучателя.

2.5. Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение [вписать нужное] со дня поставки Товара на склад Грузополучателя. Расчеты за поставленный по настоящему договору Товар производятся между Покупателем и Поставщиком в размере их фактической стоимости.

2.6. Оплата Товара производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

2.7. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Стороны о новых реквизитах расчетного счета в течение [вписать нужное]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Поставщик.

2.8. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на склад Грузополучателя, расположенный по адресу: [вписать нужное].

3.2. Доставка Товара производится [указать вид транспорта, условия транспортировки].

3.3. По настоящему договору поставка Товара выполняется в сроки, указанные в календарном плане, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. В случае досрочной поставки Товара Поставщиком Грузополучатель обязуется произвести приемку в установленном порядке, а Покупатель – произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.

3.5. При отгрузке Товара Поставщиком Товар должен быть осмотрен Грузополучателем или уполномоченным представителем Грузополучателя в месте их отгрузки: должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара.

3.6. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Грузополучатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате Товара (части Товара) Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товара.

3.7. Все расходы, связанные при приеме Товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям настоящего договора или несвоевременного поставленного Товара, несет Поставщик.

3.8. При возникновении между Сторонами настоящего договора спора по поводу качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза.

3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Грузополучателем, а также если в результате приемки Грузополучателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в [вписать нужное].

3.10. Датой исполнения настоящего договора считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи последнего этапа согласно календарному плану, поставки Товара.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар Грузополучателю путем отгрузки своим транспортом.

Читайте также:  Возмещение расходов на аренду жилья

4.1.2. Передать Грузополучателю Товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим договором количестве и ассортименте, в надлежащей упаковке и на условиях настоящего договора.

4.1.3. Обеспечить участие своего представителя в передаче Товара.

4.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Грузополучателю необходимую документацию.

4.1.5. Передать Грузополучателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

4.1.6. При возникновении недостатков Товара устранить их в течение [указать срок] с даты составления акта и передачи его Поставщику.

4.1.7. При наступлении гарантийных случаев устранить недостатки в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.8. Извещать Грузополучателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение [указать срок] с момента их возникновения.

4.1.9. Не позднее [указать срок] с даты подписания Акта приема-передачи Товара, направить в адрес Покупателя расчетный счет.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

4.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Грузополучатель обязан:

4.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного товара.

4.3.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту.

4.3.3. Составить и подписать Акт приема-передачи Товара. При выявленных несоответствиях или недостатках не позднее [указать срок] с даты выявления письменно уведомить Поставщика.

4.4. Грузополучатель вправе:

4.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и сопроводительными документами в установленный срок.

4.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным договором, привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с [вписать нужное].

4.4.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4.4. Полностью или частично отказаться от Товара, поставка которого предусмотрена настоящим договором, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.

4.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего договора документацию и информацию.

4.5. Покупатель обязан:

4.5.1. Оплатить полученный Покупателем товар под уступку денежного требования к Покупателю.

5. Переход рисков, связанных с Товаром

5.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения Товара до момента его поставки Грузополучателю.

5.2. Грузополучатель несет все риски, потери или повреждения Товара с момента его получения.

6. Ответственность по договору

6.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик выплачивает Грузополучателю штраф в размере [вписать нужное] за каждый день просрочки.

6.2. За необоснованный отказ принять поставленный Товар Грузополучатель выплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % стоимости поставленного Товара.

6.3. За несвоевременное полное или частичное перечисление причитающейся к платежу суммы в оплату полученного в соответствии с настоящим договором Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7. Порядок изменения и расторжения настоящего договора

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случаях оформления в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

Сторона направляет проект изменений в настоящий договор в виде дополнительного соглашения к договору, другая Сторона обязана рассмотреть представленный проект изменений и в течение [значение] дней с момента получения направляет подписанный экземпляр дополнительного соглашения либо мотивированный отказ от внесения представленных изменений.

7.2. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также может быть расторгнут досрочно:

– по письменному соглашению сторон;

– в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

– в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

7.3. В случае, если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения настоящего договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о подсудности, установленных п. 8.1. настоящего договора.

8. Особые условия. Форс-мажор

8.1. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, прекращении договора, подлежат мирному урегулированию Сторонами. При недостижении согласия любая из Сторон вправе обратиться в арбитражный суд.

8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, существенное изменение законодательства) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.4. Сторона, на территории которой случились обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение [значение] дней со дня прекращения обстоятельств бедствий известить другую Сторону о характере непреодолимой силы, степени разрушения и их влиянии на исполнение настоящего договора в письменной форме.

8.5. Если другая Сторона заявит претензию по этому поводу, то Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности по свидетельству, выданному Торговой палатой.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в трех аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

9.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Покупатель: [вписать нужное]

[Должность руководителя] [подпись]/[Ф. И. О.]

Грузополучатель: [вписать нужное]

[Должность руководителя] [подпись]/[Ф. И. О.]

Поставщик: [вписать нужное]

[Должность руководителя] [подпись]/[Ф. И. О.]

Споры, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, прекращении договора, подлежат мирному урегулированию Сторонами.

Как составить трехсторонний договор

Обзоры КонсультантПлюс

Верховный суд опубликовал обзор по коронавирусу № 1 и № 2

Трехсторонний договор — это соглашение, которое заключают между собой три стороны. При его заключении следует тщательно сформулировать правовой статус участников и их обязательства.

Если нужно урегулировать однородные или связанные отношения и взаимные обязательства между тремя сторонами, заключается трехсторонний контракт, который является видом сделки наряду с более привычным двухсторонним.

Исходя из названия, несложно сделать вывод, что трехстороннее соглашение предполагает участие в нем трех сторон. Это соответствует нормам действующего гражданского законодательства, так как, по ст. 154 ГК РФ , для заключения контракта необходимо выражение согласованной по основным вопросам (существенным условиям) воли двух или более участников. В первом случае договор и сделка будут двусторонними, во втором — многосторонними.

Примеры трехсторонних договоров.

Тройственный договор

г. ________ « » ____________ г.

Администрация г.____________ Республики ____________ в лице Главы Администрации г. _______________ __________________________________________,
Центральной больницы г. ______________ Респ. _____________ в лице Главного врача больницы _____________________________________________________________,
и _________________________ – врач Центральной больницы г. ___________ Республики _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем :
1.Центральная больница г. ____________ Республики ___________ предоставляет работу врача _________________________, обязуется обеспечить его жильем, а __________________________ обязуется приступить к работе в должности заведующего отделением хирургии в Центральной больнице г. _________, либо работать в иной должности с его согласия в указанной больнице.
2.Администрация г. __________ обязуется предоставить _________________ для проживания 2-х комнатную квартиру в г. ____________ в Республике __________, при условии работы в Центральной больнице г. ___________, а в случае работы его в больнице в течение ___ лет (общий стаж работы со дня принятия на работу ) с учетом срока работы до подписания договора, передать безвозмездно в собственность ______________________ квартиру № ___ по ул. ___________ г. ___________.
3. Администрация г. __________ обязуется при расчете стажа работы, дающего право на передачу квартиры в собственность, вычесть из оговоренного в данном договоре 10-летнего срока работы по полтора года при рождении каждого ребенка в семье ____________ после представления свидетельства о рождении ребенка в Администрацию города.
( после рождения одного ребенка общий срок обязательной работы в больнице составит __ лет __ мес., при рождении __ ребенка-__ лет.).
4.Стороны освобождаются от ответственности при фарс – мажорных обстоятельствах, либо с согласия всех сторон по договору.
5.Договор прекращает свое действие после выполнения сторонами его условий, либо по соглашению сторон сделки.
6.Дополнения и изменения, вносимые в настоящий договор,оформляются дополнительными соглашениями сторон.
7.Споры и претензии разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия в судебном порядке.
8.Настоящий договор составлен в трех экземплярах и по одному экземпляру хранится у сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

Читайте также:  Залог недвижимого имущества: регистрация

Юридически адреса сторон и реквизиты.

Администрация г. _____________ Гл. Администрации подпись Ф.И.О.
Печать.

Администрация Центральной больницы г. ___________

Главный врач ЦБ подпись ФИО
Печать

__________ обязуется при расчете стажа работы, дающего право на передачу квартиры в собственность, вычесть из оговоренного в данном договоре 10-летнего срока работы по полтора года при рождении каждого ребенка в семье ____________ после представления свидетельства о рождении ребенка в Администрацию города.

Разновидности соглашений

Соглашение может составляться в самых разных обстоятельствах. Оно заключается как между крупными предприятиями, так и между обычными гражданами.

Город составления.

Форма договора

Конкретных указаний по составлению договора о переводе денег в законодательных документах не содержится. Однако существуют устоявшиеся правила, которым он должен отвечать.

Договор о переводе долга составляется письменно и должен иметь ту же форму, что и основной документ, в котором оговорены долговые обязательства. Так, если данный документ регистрировался в службе госрегистрации, то и договор подлежит осуществлению этой процедуры.

Важно! Если договор является безвозмездным, это обязательно указывается в его условиях. В противном случае он будет считаться возмездным (статья 423 Гражданского Кодекса РФ).

Договор составляется в официальном стиле без эмоциональной подоплёки. Все указываемые данные должны быть достоверными и соответствовать информации, содержащейся в первичных документах.

ответственность сторон;.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ___________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Документ, выданный _________________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _______________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

За нарушение сроков выполнения работ п.

Договор цессии (уступки права требования), образец 2020 года

Договор цессии (ДЦ) является договором уступки (ДУ) права требования, относящийся к особым соглашениям, осуществляющим уступку права требования третьему лицу. Сфера применения таких договоров довольно широка.

В большинстве своем, ДЦ оформляется, при необходимости перехода прав требования другому лицу. Более подробно об этом договоре будет рассказано ниже.

Обязательства, появившиеся в результате бракоразводных процессов.

Инструкция по составлению трехстороннего контракта для закупок

Тройственный договор — это соглашение, в котором устанавливают права и обязанности одновременно трех участников сделки и распределяют выгоды и прибыль.

Трехсторонний контракт предполагает участие одновременно трех хозяйствующих субъектов, каждый из которых выполняет определенную часть договоренности и получает определенную выгоду.

Трехсторонний договор на оказание услуг: юридический ликбез для бухгалтера

Трехсторонний договор на оказание услуг — образец можно скачать по ссылке в статье — заключается между заказчиком услуги и ее исполнителем в интересах третьего лица. Подробно о его составлении расскажем в нашем материале.

маркетинговых и т.

Основные нюансы договора цессии

    После заключения договора цессии необходимо письменно уведомить должника о переходе права требования к цессионарию и передать ему документы, доказывающий этот факт. Эту обязанность обычно возлагают на нового кредитора. В противном случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору (п.3. ст. 382 ГК РФ) либо должник может приостановить выполнять обязательства перед новым кредитором (п. 1 ст. 385 ГК РФ). Передача (уступка) прав требования может быть оформлена как двусторонним договором так и трёхсторонним. Договор цессии может быть на возмездной и безвозмездной основе, в любом случае нужно чётко прописать размер и порядок выплаты или о том, что у нового кредитора нет обязанности по выплате вознаграждения. В то же время передача требования на безвозмездной основе между коммерческими организациями может быть расценена налоговыми и иными проверяющими органами в качестве договора дарения, а дарение между коммерческими организациями запрещено (ст. 575 ГК РФ). С другой стороны факт «дарения права» еще нужно доказать. Само по себе несоответствие размера встречного предоставления объему передаваемого права (требования) еще не является основанием для признания ничтожным договора цессии, заключенного между коммерческими организациями, поскольку в силу п.1 ст. 572 ГК РФ наличие возмездных начал в договорном обязательстве полностью исключает признание соответствующего договора договором дарения (п.9 п.10 Обзора Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120). Прежний кредитор отвечает:

    • – за недействительность переданного ему требования;
    • – за исполнение обязательства должником в случае если он выступает поручителем обязанного лица перед новым кредитором;
    • – и другие пункты статьи 390 ГК РФ “Ответственность цедента”.

    Исходя из Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 допустима уступка не всего требования, а только его части. Поэтому нужно тщательно изучить и понять договор цессии, в каком объеме уступаются права. Запрещено уступать право требования если это прямо прописано в договоре с кредитором за исключением случаев установленных законодательством об исполнительном производстве и законодательством о несостоятельности (банкротстве) (п.2. ст. 382 ГК РФ). По общему правилу согласие от должника на такого рода сделку не требуется, за исключением случаев когда:

    • – в договоре предусмотрено то, что необходимо согласие должника
    • – личность кредитора имеет существенное значение для должника (ст.388 ГК РФ). Например, право на алименты, возмещение морального вреда, договор о совместной деятельности и т. п.

    Уступка права требования по договору о совместной деятельности без согласия всех участников невозможна, поскольку это противоречит ст.388 ГК РФ. В противном случае, должно быть согласие на уступку, предусмотренное договором Задолженность можно переуступить только с неистекшим сроком исковой давности. Чтобы подтвердить «реальность» долга, новому кредитору следует потребовать от цедента представления акта сверки расчетов. Первоначальный кредитор (цедент) обязан передать новому кредитору вместе с правом требования также и все документы, которые его удостоверяют, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования (п. 2 ст. 385 ГК РФ). Уступка требования (цессия) должна быть составлена в той форме, которая предусмотрена действующим законодательством для основного договора. Так, согласно ст. 389 ГК РФ уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной (нотариальной) форме. Уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента (передаточной надписи) на этой ценной бумаге (п. 3 ст. 146 и п. 3 ст. 389 ГК РФ). Если кредитор переуступает будущие проценты и право на убытки, то исходя из ст. 384 ГК РФ и п. 17 Обзора Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120, нет необходимости прописывать переход права процентов, так как права на их получение переходят к приобретателю автоматически. Если сделка по уступке права (требования) крупная (более 25% от валюты баланса на последнюю отчетную дату), она должна заключаться с соблюдением требований, установленных ст.78 ФЗ № 208 от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и ст. 46 ФЗ №14 от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью». Налоги:

    • – особенности определения налоговой базы по НДС при передаче имущественных прав установлены ст. 155 НК РФ;
    • – особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль при уступке (переуступке) права требования определены ст. 279 НК РФ.
    • – безвозмездная уступка прав близким родственникам п.18.1 ст.217 НК РФ.

    Новый кредитор должен иметь ввиду то, что по договору цессии может быть передана “пустышка”, то есть от должника будет невозможно добиться желаемого. Например, если после уступки окажется, что договор, из которого возникло право требования, признан недействительным, то новоиспеченный кредитор лишается полученного права требования.

Полезные ссылки на тему договора цессии.

Области действия договора

В связи с тем, что трехсторонние соглашения затрагивают коммерческие интересы многих участников, они обширнее и многообразнее в законоведческом плане и охватывают собой широкий спектр гражданских правоотношений:

  • Предоставление бытовых, юридических, банковских, коммерческих и других видов услуг. Заинтересованными сторонами выступают: исполнитель услуг, заказчик и поручитель, который осуществляет оплату услуг.
  • Перенос кредитором долга.
  • Переуступка прав.
  • Закупки и сбыт продукции.
  • Снабжение и различные виды поставок.

В этом случае жилая площадь делится между ними пропорционально вложенным средствам и в соответствии с условиями контракта, а третьей стороной является застройщик.

Договор взаимозачета между тремя организациями – образец

Договор взаимозачета между тремя организациями – образец вы можете загрузить на нашем сайте – заключается, как и любой другой, в юрисдикции ГК РФ. При этом следует учитывать ряд особых требований к его составлению. Изучим особенности заключения такого договора подробнее.

При этом структура обязательств, которые есть у сторон друг перед другом, может быть разной.

Договор – образцы, бланки, примерные формы договоров

Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы

Договоры купли-продажи товаров, имущества, оборудования

Договоры купли-продажи автомобилей

Различные договоры купли-продажи

Договоры купли-продажи ценных бумаг (акций, долей в уставном капитале обществ)

Договоры купли-продажи земельных участков

Договоры купли-продажи недвижимого имущества

Договоры купли-продажи жилых помещений

Договоры купли-продажи предприятия

Договоры поставки товаров

Договоры поставки на условиях Инкотермс 2010

Договоры поставки продовольственных товаров

Различные договоры поставки

Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд

Договоры мены товаров (предметов)

Договоры мены недвижимого имущества

Договоры мены ценных бумаг (векселей, акций) и долей

Договоры дарения земельного участка

Договоры дарения недвижимого имущества

Договоры дарения доли в уставном капитале

Различные договоры дарения

Рента и пожизненное содержание с иждивением

Договоры постоянной ренты

Договоры пожизненной ренты

Договоры пожизненного содержания с иждивением

Договоры аренды недвижимости

Договоры аренды зданий и сооружений

Договоры аренды предприятий, имущественных комплексов

Договоры аренды земельных участков

Договоры аренды транспортных средств

Договоры аренды оборудования и техники

Договоры финансовой аренды (лизинга)

Договоры субаренды помещений, имущества, транспортных средств

Различные договоры аренды

Наем жилого помещения

Договоры найма жилого помещения (квартиры, комнаты)

Договоры социального найма, поднайма

Договор безвозмездного пользования

Договоры безвозмездного пользования земельным участком

Договоры безвозмездного пользования жилым помещением

Договоры безвозмездного пользования нежилым помещением

Различные договоры безвозмездного пользования

Договоры строительного подряда

Договоры бытового подряда

Договоры подряда для государственных или муниципальных нужд

Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Договоры подряда с временным творческим коллективом

Различные договоры подряда

Договоры, контракты на выполнение НИОКР

Возмездное оказание услуг

Договоры возмездного оказания услуг

Договоры предоставления услуг в области рекламы

Договоры предоставления аудиторских услуг

Договоры предоставления услуг в области медицины

Договоры предоставления услуг в области связи (телефонной, Интернет)

Договоры предоставления услуг на рынке ценных бумаг

Договоры предоставления услуг по продаже (покупке) недвижимости

Договоры предоставления коммунальных услуг

Договоры предоставления услуг по подбору персонала и трудоустройству

Договоры предоставления услуг в области обучения

Договоры предоставления услуг перевода

Договоры предоставления охранных услуг

Договоры предоставления услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, услуг по уборке помещений

Договоры предоставления транспортных услуг

Договоры предоставления услуг по хранению

Договоры реализации туристского продукта, предоставления туристических, гостиничных услуг

Договоры предоставления услуг (выполнение работ), связанных со строительством (ремонтом)

Договоры предоставления информационных услуг

Различные договоры оказания услуг

Договоры перевозки автомобильным транспортом

Договоры перевозки водными видами транспорта

Различные договоры перевозки

Договоры транспортной экспедиции

Договоры беспроцентного займа

Договоры займа между резидентом и нерезидентом

Договоры займа с обеспечением

Договоры о предоставлении кредитной линии

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)

Договоры банковского вклада

Договоры срочного банковского вклада

Договоры банковского вклада до востребования

Договоры целевого вклада

Договоры банковского счета

Специальные виды договоров хранения

Различные договоры хранения

Договоры имущественного страхования

Договоры личного страхования

Договоры страхования ответственности

Договоры страхования предпринимательского риска

Договоры ипотечного и титульного страхования

Договоры медицинского и пенсионного страхования

Различные договоры поручения

Различные договоры комиссии

Различные агентские договоры

Доверительное управление имуществом

Договор доверительного управления имуществом

Различные договоры доверительного управления

Договоры коммерческой концессии

Договоры простого товарищества

Различные виды договора о совместной деятельности

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Договоры авторского заказа

Договоры об отчуждении исключительного права

Договор об отчуждении патента

Договор уступки права требования

Договор об осуществлении патентного поиска

Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы

Подборка подготовлена экспертами компании “Гарант”

© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Договоры поставки продовольственных товаров.

Особенности оформления

Трехсторонний договор готовится в письменной форме и визируется всеми контрагентами. Его госрегистрация не является обязательной. По инициативе сторон возможно нотариальное заверение. Доверенные лица могут представлять интересы контрагентов при наличии соответствующих подтверждающих документов. Аннулирование договора допускается лишь при наличии письменного подтверждения всех субъектов сделки.

Правила заключения.

Добавить комментарий