Договор поставки мебели по индивидуальному заказу

Предмет договора поставки мебели

Предметом соглашения является поставка Поставщиком мебели в согласованные сторонами сроки.

Местоположение __ __________ 20__г.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним устно по телефону, указанному в спецификации дату и время доставки.

Договор поставки мебели

поставки мебели (на условиях 100% предоплаты)

г. Ульяновск «___» ______________2016г.

Индивидуальный предприниматель Макарова Наталья Анатольевна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Макаровой Натальи Анатольевны, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации № 312732833400022 от 29.11.2012 года, ИНН 732813814939, с одной стороны, и

_________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице_________________________________________ действующего на основании ______________ с другой стороны, далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется изготовить и поставить по заказу Покупателя мебель (далее – Товар), а Покупатель – принять и оплатить Товар. Товар поставляется единовременно или отдельными партиями, ассортимент, количество, цена и стоимость Товара или партии Товара согласовывается Сторонами в Заявках, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Стороны договорились о том, что согласованная Сторонами Заявка принимается в качестве Спецификации к договору.

В случае намерения изменить ассортимент и/или количество Товара в заявке, Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты первоначально поданной Заявки. В этом случае оформляется новая Заявка. В случае несвоевременного извещения Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно первоначально поданной заявке.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Товара и упаковки на отдельные виды Товара устанавливается в рублях и указывается в Заявках и счетах на оплату в соответствии с действующим Прайс-листом Поставщика.

Поставщик в течение срока действия настоящего договора вправе изменить цены на Товар, о чем обязуется письменно уведомить Покупателя не позднее чем за 10 (десять) дней до изменения цены. Цена на полностью оплаченную партию Товара фиксируется и изменению не подлежит.

Форма оплаты за Товар – наличный расчет, безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Покупатель оплачивает Товар или каждую партию Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с обязательным указанием в платежных документах реквизитов договора и номера счета на условиях предоплаты в размере 100% в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета на оплату Товара. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и со всеми необходимыми документами (инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, условия гарантии), в сроки, установленные условиями настоящего договора.

Поставщик обязан обеспечить условия для погрузки и приемки Товара Покупателем.

Покупатель обязан оплатить заказанный Товар в срок, предусмотренный настоящим Договором.

Покупатель обязан обеспечить приемку Товара в обусловленный договором срок и осуществить своевременный его вывоз в количестве и ассортименте, соответствующему своему заказу и указанном в товарной накладной.

4. УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТГРУЗКИ ТОВАРА. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ТОВАРА

Изготовление Товара по согласованной Заявке производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты оплаты Товара в соответствие с пунктом 2.4. настоящего договора.

О готовности Товара к отгрузке Поставщик уведомляет Покупателя (письмом, факсом, электронной почтой, телефонограммой) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изготовления Товара.

Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами. Маркировка Товара должна обеспечивать полную идентификацию каждой единице Товара при его приемки и последующей продаже в оптовой и розничной сети торговли на территории Российской Федерации.

Отгрузка Товара осуществляется со склада Поставщика путем самовывоза Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке. Товар отпускается строго при наличии оригинала доверенности и паспорта уполномоченного представителя Грузополучателя или самого Покупателя (с правом пользования печатью).

Датой исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара считается дата передачи Товара Покупателю или Грузополучателю, указанная в товарной накладной.

Право собственности на Товар, риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара (передачи по товарной накладной).

Приемка Товара Покупателем осуществляется по количеству, качеству и ассортименту. Факт приемки подтверждается подписанием представителем Покупателя или Грузополучателя товарной накладной, скрепленной печатью. Порядок предъявления Сторонами претензий к Товару определен в разделе 6 настоящего Договора.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует техническим, санитарным, экологическим и прочим нормам и стандартам, установленным на территории Российской Федерации для данного вида Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 18 (двенадцать) месяцев с момента приемки Товара Покупателем.

Гарантийный ремонт Товара производится после письменного уведомления Покупателя о неисправности Товара. Если претензия обоснована, то в зависимости от вида неисправности Товара, его ремонт будет осуществляться в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента рассмотрения претензии и приемки Товара в ремонт. Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт Товара при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации, прописанных в паспорте на данный Товар и отсутствия видимых механических повреждений и загрязнений. В противном случае Поставщик не несет ответственности за потерю потребительских качеств купленного Товара. В подобном случае по усмотрению Поставщика возможно лишь сервисное обслуживание за счет Покупателя по расценкам Поставщика.

6. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Претензии по несоответствию количества упаковок, их целостности и ассортимента Товара предъявляются Покупателем в момент приемки при отгрузке на складе Поставщика путем составления двухстороннего рекламационного Акта с указанием в нем фактов, обуславливающих претензию Поставщику. В этом случае приемка по количеству и ассортименту приостанавливается до момента устранения выявленных несоответствий.

Претензии по качеству по явным видимым дефектам производственного характера Товара предъявляются не позднее 3 (трех) календарных дней с момента приемки Товара. Претензии по качеству по скрытым дефектам производственного характера предъявляются в период действия гарантийного срока, установленного пунктом 5.2. настоящего договора. Претензии по дефектам Товара, возникшие в результате сборки и установки не принимаются.

Все претензии предъявляются в письменной форме посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи. К претензии должны быть приложены документальные материалы, обосновывающие указанные в претензии недостатки Товара, в том числе фотографии Товара, упаковки и маркировки, заключение независимой экспертизы и др.

Некачественный Товар принимается Поставщиком в упакованном виде при наличии товарной накладной на возврат.

Претензия рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Устранение недостатков Товара осуществляется с учетом технологического цикла ремонта или изготовления, но не более 20 (двадцати) дней с момента получения возвратного Товара.

Товар с механическими повреждениями, возникшими при поставке железнодорожным транспортом подлежит замене и ремонту в следующем порядке: 50% – за счет Поставщика, 50% – за счет Покупателя при наличии письменного уведомления, предъявленного в течение двух рабочих дней с момента подписания Покупателем документа о получении Товара от перевозчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Товара, а также за неподлинность документов на Товар.

В случае необоснованного отказа Покупателя от изготовленного Товара до передачи Товара Покупателю. Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф в размере 10% от стоимости изготовленного Товара. Как отказ от Товара будет расцениваться ситуация, если Покупатель не забирает Товар со склада позднее 30 календарных дней с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке.

Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, возникшие вследствие нарушения Покупателем либо третьим лицом правил пользования Товаром, правил хранения и эксплуатации.

Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров и разногласий по настоящему Договору. Претензии в связи с ненадлежащим исполнением одной из сторон обязательств по настоящему Договору, должны быть заявлены в письменной форме и рассмотрены в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения. При не достижении согласия споры разрешаются Арбитражным судом по месту нахождения истца.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявления войны или фактических военных действий, гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных и техногенных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов власти и управления. 8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом. Является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 8.3.Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 8.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует 1 календарный год. Если за 30 дней до момента окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о прекращении его действия, договор считается автоматически пролонгированным на очередной календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

Ни одна из Сторон не имеет права расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке до полного исполнения своих обязательств и до проведения окончательных расчетов.

Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

При изменении юридического или фактического адреса, номеров телефонов или факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, уполномоченных лиц, соответствующая Сторона настоящего обязана уведомить об этом другую Сторону Договора по почте, по факсу или по электронной почте в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения или государственной регистрации соответствующего изменения.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

При изменении юридического или фактического адреса, номеров телефонов или факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, уполномоченных лиц, соответствующая Сторона настоящего обязана уведомить об этом другую Сторону Договора по почте, по факсу или по электронной почте в течение 5 пяти дней с момента возникновения или государственной регистрации соответствующего изменения.

Договор На изготовление и поставку мебели

ДОГОВОР №______

На изготовление и поставку мебели

г. Волгоград «___» __________________ 2008 г.

-Люкс-Строй», именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя мебель (в дальнейшем именуемую «Изделие» или «Товар»), а Покупатель обязуется принять Изделие и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре.

1.2. Согласованные Сторонами характеристики каждого Изделия, а именно: его размеры, форма, цвет, конструкция, количество и стоимость согласовываются и фиксируются сторонами в макете Индивидуального заказа (Приложение к настоящему договору) на основании проведенных замеров.

1.3. Поставщик оказывает Покупателю следующие дополнительные услуги, связанные с продажей Изделия:

(заказанные услуги отмечаются знаком «V»)

Доставка изделия (до подъезда, входа в здание) по адресу, указанному Заказчиком:

последний день срока, указанного в п. 3.1.

Подъем в помещение (количество этажей _________)

В день доставки

Сборка (монтаж) Изделия

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Изделия Покупателю, если Сторонами не согласована точная дата, а именно – «___»____________2008г.

Общая стоимость дополнительных услуг:

Стоимость дополнительных услуг не входит в стоимость Изделий и оплачивается Покупателем отдельно.

1.4. Поставщик имеет право на свое усмотрение без предварительного согласования с Покупателем привлекать третьих лиц для изготовления, сборки и доставки изделий.

2. Порядок согласования стоимости изделий и макета Индивидуального заказа.

2.1. Стоимость изделия определяется Поставщиком после исполнения макета Индивидуального заказа. Стоимость изделия считается окончательной после согласования сторонами макета Индивидуального заказа изделия и изменению не подлежит.

2.2. Макет Индивидуального заказа готовится Поставщиком с учетом пожеланий Покупателя на бумажном носителе. При необходимости, представитель Поставщика выезжает на место сборки изделия и осуществляет замеры. Стоимость услуг Поставщика по изготовлению макета Индивидуального заказа составляет 500 (пятьсот) рублей и входит в стоимость изделия.

2.2. В день заключения настоящего договора Покупатель осуществляет предоплату в размере стоимости изготовления макета Индивидуального заказа 500 (пятьсот) рублей.

2.3. Поставщик обязуется изготовить и представить на согласование заказа в течение _____ рабочих дней.

В случае согласования Покупателем представленного макета, Покупатель подписывает макет и осуществляет дальнейшую оплату стоимости изделия и дополнительных услуг в соответствии с условиями настоящего договора. Покупатель имеет право вносить свои пожелания и предложения относительно формы, художественного исполнения, конструкции изделия не изменяя его размеров. В случае поступления таких предложений Покупателя в процессе изготовления макета, срок его изготовления соразмерно отодвигается без применения к Поставщику штрафных санкций.

В случае изменения Покупателем размеров изделия после представления Поставщиком готового макета, Покупатель обязан осуществить дополнительную оплату в размере 500 (пятьсот) рублей для осуществления работ по изготовлению макета, которая не входит в стоимость изделия.

Читайте также:  Получение гражданства Беларуси гражданами России

В случае, если Покупатель отказывается от согласования представленного макета и от осуществления договора в целом, произведенная оплата стоимости изготовления макета возврату не подлежит.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязуется передать Покупателю изделие согласно согласованному макету Индивидуального заказа в срок _____ рабочих дней с момента согласования сторонами макета Индивидуального заказа и осуществления Покупателем предоплаты в соответствии с п. 4.1. настоящего договора, при условии осуществления Покупателем к моменту передачи товара окончательного расчета.

3.2. Поставщик обязан передать Покупателю Изделие надлежащего качества, в надлежащей упаковке, с документами, подтверждающими качество Изделия и условия гарантии (паспорт изделия). При приемке Изделия сторонами подписывается накладная. Право собственности на изделие переходит к Покупателю с момента ее передачи.

3.3. В соответствии с паспортом качества на Изделие устанавливается гарантийный срок.

В случае если Покупатель осуществляет сборку изделия самостоятельно, гарантия на такое Изделие не распространяется.

Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного периода в случаях:

– проведения ремонта изделия не специалистами Поставщика;

– на последствия от воздействий внешних факторов, таких как механических воздействие предметов, ударов, природных и экологических явлений

– самовольной разборки или ремонта изделия;

– внесения в конструкцию изделия изменений, проведенных Покупателем самостоятельно или с привлечением третьих лиц;

– нарушения обязательств по настоящему договору.

3.4. В случае, если Поставщик не осуществляет доставку и сборку Изделия, Покупатель обязан принять изделие на складе Поставщика по адресу: . В таком случае Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока, указанного 3.1. настоящего договора, принять изделие и произвести его вывоз со склада Поставщика.

При нарушении Покупателем указанных сроков Поставщик не несет ответственность перед Покупателем за порчу изделия, риск случайной гибели или случайного повреждения товара в полном объеме переходит на Покупателя на последний день указанного срока. Отгрузка производится в рабочие дни (С понедельника по пятницу с 8-17). Невыборка Покупателем Товара в срок, превышающий предусмотренный для самовывоза, дает Поставщику право отказаться от исполнения договора без возмещения каких-либо убытков и возврата стоимости изделия.

3.5. Покупатель обязуется оплатить Поставщику стоимость изделия и оказываемых дополнительных услуг, в размерах и в сроки, указанные в настоящем договоре.

3.6. Покупатель обязуется осуществить приемку изделия и оказанных дополнительных услуг в соответствии с главой 5 настоящего договора.

3.7. Покупатель обязуется также выполнять обязательства, указанные в иных положениях настоящего договора.

4. Оплата и порядок расчетов.

4.1. Покупатель обязуется оплатить стоимость изделия в следующем порядке:

Предоплата в размере 50% от окончательной стоимости изделия (с учетом произведенной оплаты за изготовление макета в размере 500 рублей), указанной в макете Индивидуального заказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения сторонами макета Индивидуального заказа;

Окончательный расчет в размере 50 % от окончательной стоимости изделия, указанной в макете Индивидуального заказа в течение срока, установленного в п. 3.1. для передачи изделия Покупателю.

4.2. Оплата дополнительных услуг осуществляется Покупателем в сроки, установленные для окончательного расчета.

4.3. Расчеты по настоящему договору производятся путем внесения Покупателем наличных денежных средств в кассу Поставщика, либо безналичным способом путем перечисления Покупателем денежных средств на счет Поставщика. При безналичном способе расчетов оплата считается произведенной Покупателем с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Порядок приемки изделия и оказанных дополнительных услуг.

5.1. Производя приемку товара Покупатель, или доверенное лицо Покупателя, обязано проверить количество и качество принятых Товаров в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 01.01.01 г. N П-7) (с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 01.01.01 г. № 81 и от 01.01.01 г. N 98) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 01.01.01 г. N П-6) (с изменениями от 01.01.01 г., 14 ноября 1974 г.).

5.2. Покупатель обязуется принять Товар, доставленный на Объект для сборки по количеству. При приемке товара по количеству Покупатель или его уполномоченный обязаны подписать представленную им накладную в графе «принял». В случае выявления недопоставки Товара об этом делается соответствующая надпись на накладной либо составляется акт в соответствии с инструкцией П-6. Отказ в подписании накладной считается немотивированным отказом в принятии товара. В случае безосновательного отказа в принятии Товара Поставщик по своему усмотрению имеет право отсрочить срок поставки Товара на неопределенный срок, отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора.

5.3. Покупатель обязан при приемке собранного изделия осмотреть его на наличие явных недостатков и принять изделие по акту приемки-сдачи. При обнаружении отступления изделия от макета или наличия явных недостатков изделия Покупатель обязан немедленно заявить об этом Поставщику.

Покупатель, обнаруживший в ходе приемки недостатки изделия вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки-сдачи были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Покупатель имеет право требовать устранения выявленных недостатков без принятия изделия, о чем обязан письменно заявить Поставщику.

5.4. Покупатель обязан по окончанию работ по сборке, с участием Поставщика осмотреть и принять выполненную работу по акту приема – сдачи, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Товара, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Поставщику и составить соответствующий акт, согласно инструкциям П-6, П-7.

Стоимость изделия определяется Поставщиком после исполнения макета Индивидуального заказа.

4. Гарантии Продавца

4.1 Продавец гарантирует, что передаваемые им Покупателю по настоящему Договору товары изготовлены в соответствии со стандартами и техническими условиями страны изготовителя и в полной мере соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) Российской Федерации. Гарантийный срок 12 месяцев.

4.2. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока Продавцу или Изготовителю товара.

4.3. Стороны определили, что в случае обнаружения в Товаре недостатков их устранение производится бригадой сборщиков Продавца в срок не более 30 рабочих дней (срок необходимый для изготовления деталей мебели в соответствии с п. 2.1.Договора) со дня предъявления требования Покупателя (ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

В случае невозможности заноса или подъема изделия в связи с конструктивными особенностями дома помещения , Продавец оставляет за собой право отказаться от проведения этих работ, осуществив доставку до подъезда.

Договор поставки мебели

ДОГОВОР

(указывается место и дата подписания договора)

(Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и (Название организации) в лице (Ф.И.О., должность), действующего на основании (уставной документ), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  1. Предмет договора.
    1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику мебель по наименованию, количеству и ценам, согласно бланку заказа, а Заказчик принять и оплатить товар в установленный настоящим договором срок.
  2. Порядок расчета и сроки поставки товара.
    1. Оплата Заказчиком поставляемых товаров производится путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, в размере 100%.
    2. Доставка осуществляется Поставщиком Заказчику в течение (количество) рабочих дней со дня поступления денежных средств в кассу Поставщика.
    3. Поставщик обязуется осуществить поставку мебели Заказчику в упаковке, предусмотренной для товара данного вида и обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
    4. Заказчик обязан обеспечить принятие товара, осмотреть его, проверить качество и количество. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется при получении мебели и оформляется актом приемки-передачи.
    5. Сборка мебели не входит в стоимость поставки и осуществляется по отдельной договоренности за дополнительную плату.
  3. Качество товара.
    1. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ для данной группы товаров. Товар сертифицирован.
    2. Поставщик обязан заменить недоброкачественный товар в течение 15-ти рабочих дней с момента оповещения его Заказчиком о наличии брака. При обнаружении производственного дефекта Поставщик обязан устранить дефект в течение 15 рабочих дней. Поставщик обязан передать Заказчику товар установленной комплектности, а при нарушении комплектации доукомплектовать товар в течение 15 рабочих дней.
    3. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем.
  4. Ответственность сторон.
    1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
  5. Форс-мажорные обстоятельства.
    1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, не поставка железнодорожного или автотранспорта, забастовок, запретных действий Правительства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. При этом сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна предупредить другую сторону в течение 3-х календарных дней по телефону, а также письменно по почте с уведомлением.
  6. Срок действия договора.
    1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств по данному договору.
    2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
  7. Реквизиты сторон

Далее прописываются адреса и реквизиты сторон. Договор подписывается обеими сторонами, заверяется печатями.

Заказчик обязан обеспечить принятие товара, осмотреть его, проверить качество и количество.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

Читайте также:  Где можно пополнить карту тинькофф без процентов

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_________________ (____________) подпись____________________________

полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 двух градусов;.

Договор поставки офисной мебели

Договор поставки офисной мебели

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[Полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое(ый) в дальнейшем “Поставщик”, и [полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое в дальнейшем “Покупатель”, вместе именуемые “Стороны”, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный договором срок поставить и собрать офисную мебель (Товар) производства [вписать нужное] в собственность Покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную офисную мебель в порядке, предусмотренном Договором.

1.3. Поставщик подтверждает, что офисная мебель принадлежит ему на праве собственности, не обременена правами третьих лиц, не состоит под запрещением или арестом.

2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара

2.1. Поставщик передает Покупателю офисную мебель, соответствующую стандартам и техническим условиям, подтвержденным сертификатом качества, выдаваемым изготовителем, или представленным образцам, техническая спецификация которых будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара определяются в счете, который выписывается на основании заявки Покупателя, согласованной с Поставщиком. Цена указывается в счете в соответствии с прайс-листом, утвержденным Поставщиком и действующим на момент получения заявки от Покупателя.

2.3. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара, а также итоговая стоимость партии указывается в накладной.

2.4. Упаковка офисной мебели должна исключить порчу на период поставки до приемки ее Покупателем в собранном виде.

3. Порядок, сроки и условия поставки

3.1. Поставка офисной мебели осуществляется в срок, указанный в заявке Покупателя по каждой отдельной партии.

3.2. В случае недопоставки количество недопоставленного Товара подлежит допоставке со следующей партией.

3.3. Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется Поставщиком [вид транспорта, условия транспортировки].

3.4. Погрузка, разгрузка офисной мебели, в случае необходимости подъем на этажи, осуществляются силами Поставщика за счет собственных средств.

3.5. При отгрузке Товара Покупателю все комплекты должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено соответствие офисной мебели условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части поставленного Товара Поставщику в письменной форме Акт о возврате товаров.

3.6. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 3.5. настоящего Договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене не соответствующего условиям Договора о качестве или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или о замене некомплектного Товара комплектным.

3.7. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке офисной мебели, если доставил ее в место и в сроки, указанные Покупателем, а также в результате приемки собранной офисной мебели Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента Товара, указанного в заявке.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Цена единицы Товара определяется Поставщиком в утвержденном прайс-листе, действующем на момент получения заявки от Покупателя, и отражается в счете, накладной с учетом НДС.

4.2. Цена единицы офисной мебели включает налоги и сборы, другие обязательные платежи, стоимость доставки, погрузо-разгрузочные работы, сборку офисной мебели, а также стоимость упаковки.

4.3. Стоимость упаковки Товара включена в стоимость поставляемой продукции.

4.4. Оплата каждой поставленной партии производится Покупателем в течение [указать период] со дня поставки Товара Покупателю.

4.5. Оплата производится на основании [счетов, счетов-фактур, накладных и т. д.], выставленных Поставщиком.

4.6. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

4.7. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика].

5. Переход права собственности

5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.

5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю в момент [вписать нужное].

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Согласовать с Покупателем цветовую гамму поставляемой офисной мебели.

6.1.2. Поставлять Покупателю офисную мебель надлежащего качества, в соответствии с ассортиментом, количеством, техническими характеристиками, размерами и другими требованиями, предусмотренными в заявке, поступившей от Покупателя, на условиях настоящего Договора.

6.1.3. Выполнить работы по сборке поставленной офисной мебели в установленные Договором сроки.

6.1.4. При производстве работ по сборке мебели соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

6.1.5. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

6.1.6. Нести гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

6.1.7. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Согласовать с Поставщиком цветовую гамму офисной мебели.

6.2.2. Обеспечить своевременную приемку и проверку поставленнойофисной мебели по ассортименту, количеству, качеству в течение [указать период].

6.2.3. Без промедления сообщить Поставщику об обнаруженных недостатках поставленного товара.

6.2.4. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7. Гарантийное обслуживание

7.1. После отгрузки и сборки мебели предоставляется гарантийное обслуживание с бесплатной заменой вышедшей из строя мебели или ее деталей.

7.2. Гарантийный срок на поставленную офисную мебель устанавливается [вписать нужное].

7.3. В случае неустранения Поставщиком недостатков поставленной офисной мебели Покупатель вправе устранить ее своими или привлеченными силами за счет Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

8.2. За необоснованный отказ от приемки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости отгруженного Товара.

8.3. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере [значение] % ([вписать нужное]) от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа.

8.4. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше [значение] ([вписать нужное]) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору до погашения Покупателем задолженности.

8.5. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости недопоставленного Товара.

Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена на [значение] ([вписать нужное]) дней.

8.6. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужно].

8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [число, месяц, год].

9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты штрафа, причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.6. Если же Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Реквизиты и подписи Сторон

[наименование организации] [наименование организации]

[расчетный счет] [расчетный счет]

[наименование банка] [наименование банка]

[корреспондентский счет] [корреспондентский счет]

[наименование должности] [наименование должности]

При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере значение вписать нужное от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа.

Договор № На изготовление и поставку мебели

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

Права и обязанности сторон

Текст соглашения на изготовление представляет собой совокупность условий, которые обязаны выполнять участники сделки. Согласно законодательным нормам РФ, условия контракта прописываются по усмотрению участников сделки, кроме ситуаций, в которых соответствующие условия предписываются законодательными или другими нормативными документами (п.4 ст.421 ГК РФ).

В любом варианте, условия, отображенные в договоре, обязаны соответствовать законодательству РФ. При утверждении закона, определяющего обязательные для участников соглашения условия, после подписания контракта, действующие на момент его подписания, сохраняют свой статус.

Таким образом, раздел договора «Права и обязанности сторон» является неотъемлемой частью соглашения на изготовление. В нем прописываются все права участников сделки (заказчика и исполнителя) и обязательства, которые каждый участник обязан выполнить для результативного завершения сделки.

Пример заполнения раздела.

Обязанности исполнителя:

В этом разделе, как правило, прописывается, что обязан изготовить исполнитель, к примеру:

  1. Изготовить предмет надлежащего качества по заявке Заказчика в сроки, оговоренные данным соглашением, и сдать законченную работу Заказчику в установленное время.
  2. Обеспечить изготовление предмета с качеством, соответствующим действующим нормам и стандартам РФ.
  3. Обеспечить передачу изготовленного предмета Заказчику своими средствами.

Здесь необходимо прописать права, которыми обладает Исполнитель.

Примерная форма договора подряда на изготовление мебели по индивидуальному заказу (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

Качество работы.

Требования, которые могут быть предъявлены продавцу

При нарушении условий договора не следует требовать все и сразу.

Если рассматривать мебель, как товар, потребитель, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» может потребовать от продавца (изготовителя):

  • замену на идентичный товар;
  • замену на такой же товар, но другой марки, с учетом перерасчета;
  • уменьшить цену мебели (соразмерно);
  • устранить выявленные недостатки мебели или возместить расходы на их исправление потребителем или третьим лицом;
  • расторгнуть договор с последующим возвратом уплаченной суммы;
  • неустойку, в порядке и сроки, установленные ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей», что составляет 1% от цены товара за каждый день просрочки или же в соответствии со ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», что составляет 0.5% исходя из суммы оплаты (предварительной) товара (за каждый день просрочки).

Если рассматривать мебель, как товар, требующий изготовления по индивидуальному заказу, потребитель, в соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» может потребовать от продавца (изготовителя):

  • назначить новый срок, если мебель не была изготовлена в срок, установленный договором;
  • поручить выполнение услуги по изготовлению мебели третьим лицам, соблюдая принцип разумной цены или же выполнить ее своими силами и потребовать от продавца возмещения понесенных расходов;
  • потребовать уменьшения цены товара;
  • отказаться от исполнения договора;
  • неустойку, предусмотренную ст. 31 и п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», что составляет 3% за каждый день просрочки от цены договора или соответствующего этапа.

Но надо учитывать, что выбор требований, указанных выше, должен быть предъявлен исходя из фактических обстоятельств дела и условий договора. Включение в претензию всех требований единовременно, не представляется возможным.

Определить дату начала и окончания начисления неустойки.

Договор N _____ поставки офисной мебели

В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждого предмета мебели.

1.2. Количество поставляемой мебели составляет _____ изделий.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество мебели в течение _______________ с даты обнаружении недопоставки.

Договор поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1

г. Екатеринбург “01” января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЦМ», далее именуемое «Поставщик», в лице Директора Курочкиной Натальи Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны

и Общество с ограниченной ответственность « Контора» далее именуемый «Покупатель», в лице директора_ Иванова Ивана Ивановича , действующего на основании Устава , с другой стороны (далее по тексту – Стороны) ,

Читайте также:  Примеры прямого и косвенного умысла в преступлениях

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар – столы и стулья для обеденных зон, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании принятого Заказа Покупателя, в сроки, установленные настоящим Договором.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Покупатель отправляет в адрес Поставщика заявку с указанием необходимого ему ассортимента товара и его количества.

2.2. В течение одного рабочего дня, Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату.

2.3. В течение двух рабочих дней после оплаты счета Покупателем, Поставщик производит поставку продукции.

2.4. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Черняховского д. 70. Режим работы склада понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. По просьбе Покупателя отгрузка Товара может быть произведена через транспортную компанию. В данном случае, вместе с Товаром Покупателю направляется следующие документы: • подлинники счетов-фактур и других первичных документов бухгалтерского учета; • сертификаты соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации на территории РФ.

2.5. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется сторонами на складе Поставщика.

2.6. В случае обнаружения брака и/или недостачи Товара при его приемке, Покупатель обязан незамедлительно сделать отметки об этом в накладной, в противном случае обязательства Поставщика считаются выполненными надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего договора.

2.7. Представитель Покупателя для осуществления приемки Товара обязан иметь при себе оригинал доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. При отсутствии доверенности или неправильном ее оформлении Товар отгрузке не подлежит.

2.8. Погрузка Товара на транспорт, предоставленный Покупателем, производится силами Поставщика и за его счет. 2.9. Упаковка товара обеспечивается Поставщиком в соответствии с требованиями завода-изготовителя для соблюдения условий сохранности товара во время его перевозки и хранения.

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

3.1. Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Товара со склада Поставщика.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость поставляемого Товара определяется на основании Прайс-листа Поставщика, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость товара. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цены и товарную номенклатуру, при этом своевременно уведомлять Покупателя с помощью факсимильной связи, не менее чем за 15 (пятнадцати) дней до такого изменения.

4.2. Все расчеты по настоящему договору производятся в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо в форме наличной формы расчета.

4.3. Покупатель обязуется произвести оплату товара на условиях 100 % (сто процентной) предварительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения счета на оплату.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

5.1. При обнаружении несоответствия товара по количеству и/или качеству Покупатель (грузополучатель) уведомляет об этом Поставщика, составляет акт и направляет Поставщику претензию.

5.2. При обнаружении несоответствия качества Товара Гостам, ТУ, наличия дефектов, вызов представителя Поставщика является обязательным. Покупатель вправе требовать устранения производственных дефектов или замены Товара после составления двухстороннего акта, удостоверяющего факт не качественности Товара. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента передачи Товара.

5.3. При обнаружении дефектов Товара, являющихся следствием нарушения Покупателем порядка и правил приемки и/или транспортировки, претензии по качеству не принимаются.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 6.2. Документы, подписанные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы как доказательства в суде.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2018 года. Договор считается автоматически продлённым на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит об изменении или о расторжении договора за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения его срока.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.

6.5. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7 АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

620010 Свердловская область ,г.Екатеринбург, ул.Черняховского, д.68 Помещение 226,228,229,230

ИНН 6679094426 КПП 667901001

ОГРН 1169658068447 Р/с 40702810816540030514 В Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Управление разъясняет: права потребителей при покупке и изготовлении мебели на заказ

В Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (далее – Управление) систематически поступают жалобы от потребителей на низкое качество мебели, несоответствие мебели предлагаемым образцам, поставку мебели не в полном комплекте и нарушение сроков поставки товара по договорам купли–продажи. В 2017 году в Управление поступило 39 жалоб, связанных с изготовлением и покупкой мебели, в 1 квартале 2018 года – 10.

В обращениях потребители жалуются на отказ в расторжении договора купли – продажи мебели, договора на оказание услуг по изготовлению мебели, отказ в возврате денежных средств за приобретенную некачественную мебель.

В связи с этим Управление обращает внимание потребителей на следующее:

Правах потребителей при покупке мебели

Мебель относится к товарам длительного пользования и покупается не на один день, поэтому покупатель должен знать, как правильно сделать далеко не дешевую покупку

В соответствии ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» покупатель имеет право на обмен мебели надлежащего качества, если купленная мебель (диван, стол, стул и тд) не подошла по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации в течение 14 дней, не считая дня его покупки и не является набором или гарнитуром (состоящих из нескольких изделий) не была в эксплуатации, сохранившая товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки. В случае, если товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. Требование покупателя о возврате уплаченной за товар суммы подлежит удовлетворению в течение 3х дней со дня возврата товара.

Качественные мебельные гарнитуры и комплекты обмену и возврату не подлежат, поскольку входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену. Перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55

Если мебель доставили в разобранном виде, что на практике чаще всего и происходит, следует осмотреть упаковку, проверить внешний вид и количество предметов и сверить с накладной. При обнаружении недостатков в мебели (наличие царапин, несоответствие цвета, размера и т.д.), отсутствии отдельных частей и деталей мебельного комплекта составляют акт, где описывают все выявленные при приеме недостатки. Иногда на этом же акте приема-передачи (акте выполненных работ) делают соответствующую запись с указанием выявленных недостатков, претензий к качеству мебели, отсутствия отдельных частей и деталей.

В соответствии с п.1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков в течении гарантийного срока, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

– потребовать замены на товар этой же модели;

– потребовать замены на такой же товар другой модели с соответствующим перерасчетом покупной цены;

– потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

– потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

– отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, потребитель обязан возместить расходы на проведение экспертизы.

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

В соответствии статьи 23.1 Закона в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:

– передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;

– возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения, установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара.

Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

Требования потребителя, установленные настоящей статьей, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Права потребителей при изготовлении мебели на заказ

В соответствии со статьей 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

В случае принятия решения о расторжении договора по изготовлению мебели потребителю необходимо письменно обратиться к исполнителю услуг и предъявить соответствующие требования.

В случае нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) в соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на неустойку в размере 3% цены выполнения работ (оказания услуг).

При обнаружении недостатков выполнения работы по изготовлению мебели потребитель вправе по своему выбору в соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребовать:

– безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

– соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

– безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

При рассмотрении обращений потребителей часто выявляется, что в договорах продажи, изготовления мебели, заключенных с потребителями, имеются условия ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными Законом или иными правовыми актами. Например:

• исполнитель допускает в одностороннем порядке отклонение по цвету между выставочными образцами и полученным товаром,

• без согласования с потребителем допускается увеличение срока изготовления мебели из-за отсутствия ткани у исполнителя;

• датой платежа считается фактическая дата поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика,

• устанавливается потребителю срок для устранения недостатков (не менее 35 рабочих дней) и только при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования потребитель вправе отказаться от договора;

• при расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик уплачивает все понесенные расходы, понесенные подрядчиком на дату расторжения договора, минимум 35% от цены договора;

• «все споры по настоящему договору рассматриваются в суде по месту жительства продавца, либо в указанном суде», что является нарушением подсудности при рассмотрении иска потребителя.

Управление обращает внимание на то, что требования о расторжении договора и возврате денежных средств носят имущественный характер, в случае отказа в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке защита прав осуществляется судом (п. 1 ст.11 Гражданского кодекса РФ, п.1 ст.17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика.

При этом в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.

Кроме того, в соответствии со ст. 15 Закона РФ потребитель при наличии вины ответчика за нарушение его прав вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В случае обращения потребителей в суд Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, руководствуясь ч. 1 ст. 47 Гражданского процессуального кодекса РФ, п. 5 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», готово предоставить по письменному запросу суда соответствующее заключение, в рамках своей компетенции, в целях защиты прав потребителя.

Для обращения потребителя в суд необходимо письменно обратиться к продавцу или исполнителю услуг по изготовлению мебели с требованиями о восстановлении нарушенных прав потребителя. В случае отказа решения вопроса рекомендуем потребителям подойти в Управление со всеми документами на покупку мебели, либо изготовление мебели, в рамках работы Общественной приемной по четвергам с 14:00 до 17:00 для решения вопроса о судебной защите потребителя.

Сумма взысканной потребителем неустойки пени не может превышать сумму предварительной оплаты товара.

Добавить комментарий